2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题.doc

《2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题.doc（36页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

窗体顶端 2015年一级建造师 《建设工程法规及相关知识》模拟试题 一、单项选择题（每题1分） 第 1 题 2008年9月，上海某建筑公司承揽了一房地产公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面 积20万平方米，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。经群众举报.有关主管部门到施工 现场命令建筑公司必须立刻停止施工，补办施工许可证。 依照规定，上海某建筑公司开工之前应当按照国家规定向（ ）人民政府建设行政主管 部门申请领取施工许可证(限额以下的小型工程除外）。 A. 工程所在地县级以上 B.工程所在地的地市级以上 C.工程所在地的省级 D.工程所在地的乡级以上 正确答案：A, 第 2 题 2008年9月，上海某建筑公司承揽了一房地产公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面 积20万平方米，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。经群众举报.有关主管部门到施工 现场命令建筑公司必须立刻停止施工，补办施工许可证。 关于施工许可证的相关规定，下列表述正确的是（ ）。 A.施工许可证的有效期从申请办理之日起计算，并且期限可以延长 B.施工许可证的有效期从审批同意之日起计算，但是期限不得延长 C.施工许可证的有效期从领取之日起计算，并且期限可以延长 D.施工许可证经延期后有效期最长为6个月，不得延长 正确答案：C, 第 3 题 2008年9月，上海某建筑公司承揽了一房地产公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面 积20万平方米，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。经群众举报.有关主管部门到施工 现场命令建筑公司必须立刻停止施工，补办施工许可证。 建设行政主管部门应当自收到申请之日的（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许 可证。 A. 15 B. 20 C. 30 D. 60 正确答案：A, 第 4 题 2008年9月，上海某建筑公司承揽了一房地产公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面 积20万平方米，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。经群众举报.有关主管部门到施工 现场命令建筑公司必须立刻停止施工，补办施工许可证。 《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已落实。根据建设部有关规定， 建设期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ），建设工期超过一年的，到位 资金不得少于工程合同价的（ ）。下列选项中正确的是（ ）。 A.30%;25% B. 50%；25% C. 30%；20% D. 50%；30% 正确答案：D, 第 5 题 2008年9月，上海某建筑公司承揽了一房地产公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面 积20万平方米，在没有办理施工许可证的情况下开始施工。经群众举报.有关主管部门到施工 现场命令建筑公司必须立刻停止施工，补办施工许可证。 如果上海某建筑公司2009年2月1日领取了施工许可证，由于某种原因，工程不能按期 开工，故向发证机关申请了两次延期。根据《建筑法》的规定，该工程最迟应在（ ）前进行开工 建设。 A. 2009年3月1日 B. 2009年8月1日 C. 2009年5月1日 D. 2009年11月1日 正确答案：D, 第 6 题 2008年9月，甲、乙两家建筑公司承包了上海市的一大型超市，随后将一部分工程分包给一 丙建筑公司。 下列行为属于肢解发包的是（ ）。 A.甲、乙将空调设备和消防设备的安装发包给丙单位 B.将超市的1楼和2楼承包给了丙单位 C.甲、乙将超市的土建工程发包给了丙单位 D.以上行为均不属于肢解发包 正确答案：D, 第 7 题 ( 2008年9月，甲、乙两家建筑公司承包了上海市的一大型超市，随后将一部分工程分包给一 丙建筑公司。 承包单位甲的资质等级为一级，乙的资质为三级，为了承建超市工程，甲、乙两家承包单位 进行联合承包，则联合承包后企业的资质等级应为（ ）。 A. —级 B. 二级 C.三级 D.四级 正确答案：C, 第 8 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2008年9月，甲、乙两家建筑公司承包了上海市的一大型超市，随后将一部分工程分包给一 丙建筑公司。 超市的主体工程不得分包，合同分包量不得超过中标合同价的（ ）。 A. 30% B. 40% C. 50% D. 60% 正确答案：A, 第 9 题 2008年9月，甲、乙两家建筑公司承包了上海市的一大型超市，随后将一部分工程分包给一 丙建筑公司。 下列对甲乙单位和丙单位责任承担的表达正确的是（ ）。 A.丙单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.丙单位就分包工程对建设单位独立承担责任 C.丙单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 D.甲乙单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 正确答案：D, 第 10 题 2008年9月，甲、乙两家建筑公司承包了上海市的一大型超市，随后将一部分工程分包给一 丙建筑公司。 对于丙单位的表述正确的是（ ）。 A.允许丙单位将其承包的工程再分包 B.禁止丙单位将其承包的工程再分包 C.允许丙单位将非主体部分的工程分包给具有相应资质的单位 D.允许丙单位将全部工程分包给具有相应资质的单位 正确答案：B, 第 11 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 王某是一家建筑工地的监理，在施工的过程中发现建筑单位使用不合格的混凝土，他在制止 这种情况的过程中被项目经理以不识趣而不理睬。 在施工的过程中，王某发现建筑公司的行为后正确的做法是（ ）。 A.立刻要求施工单位改正 B.先汇报建设单位请建设单位拿主意 C.对施工单位进行严厉的处罚 D.对有关施工人员进行严厉的处罚 正确答案：A, 第 12 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 王某是一家建筑工地的监理，在施工的过程中发现建筑单位使用不合格的混凝土，他在制止 这种情况的过程中被项目经理以不识趣而不理睬。 下列不是王某的监理依据是（ ）。 A.业主指示 B.法律、行政行规 C.设计文件 D.建筑工程承包合同 正确答案：A, 第 13 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 王某是一家建筑工地的监理，在施工的过程中发现建筑单位使用不合格的混凝土，他在制止 这种情况的过程中被项目经理以不识趣而不理睬。 假如王某与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成了损失，监理单位应当（ ）。 A.与承包单位承担连带责任 B.独立承担赔偿责任 C.应承担主要的赔偿责任 D.应承担次要责任 正确答案：A, 第 14 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 王某是一家建筑工地的监理，在施工的过程中发现建筑单位使用不合格的混凝土，他在制止 这种情况的过程中被项目经理以不识趣而不理睬。 实施监理的建筑工程，由（ ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.建设单位和施工单位共同 正确答案：A, 第 15 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 王某是一家建筑工地的监理，在施工的过程中发现建筑单位使用不合格的混凝土，他在制止 这种情况的过程中被项目经理以不识趣而不理睬。 常说的工程监理的“两管理”是指（ ）。 A.施工管理和现场管理 B.合同管理和信息管理 C.质量管理和安全管理 D.工程管理和施工组织管理 正确答案：B, 第 16 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某家施工单位欠一材料供应商材料款3万元，约定2011年5月1日还款。但到2011年6 月1日，施工单位仍未还钱。2011年8月3日向施工单位要账，并向施工单位口头表示同意延 期还款。 材料商的这种行为的法律效果是（ ）。 A.引起诉讼时效的中断 B.引起诉讼时效的中止 C.引起诉时效的延长 D.改变法定时效期间 正确答案：A, 第 17 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某家施工单位欠一材料供应商材料款3万元，约定2011年5月1日还款。但到2011年6 月1日，施工单位仍未还钱。2011年8月3日向施工单位要账，并向施工单位口头表示同意延 期还款。 诉讼时效期间从（ ）之日开始计算。 A.权利人的权利实际受到侵害 B.权利人提起诉讼 C.权利人知道或者应当知道权利受到侵害 D.法院接受诉讼 正确答案：C, 第 18 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某家施工单位欠一材料供应商材料款3万元，约定2011年5月1日还款。但到2011年6 月1日，施工单位仍未还钱。2011年8月3日向施工单位要账，并向施工单位口头表示同意延 期还款。 诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道权利被侵害时起计算,但是，从权利被侵害之日起超过（ ）的，人民法院不予保护。 A. 1年 B. 2年 C. 3 年 D. 20 年 正确答案：D, 第 19 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某家施工单位欠一材料供应商材料款3万元，约定2011年5月1日还款。但到2011年6 月1日，施工单位仍未还钱。2011年8月3日向施工单位要账，并向施工单位口头表示同意延 期还款。 我国规定的诉讼时效期间为（ ）年。 A. 0. 5 B. 1 C 2 D. 3 正确答案：C, 第 20 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某家施工单位欠一材料供应商材料款3万元，约定2011年5月1日还款。但到2011年6 月1日，施工单位仍未还钱。2011年8月3日向施工单位要账，并向施工单位口头表示同意延 期还款。 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼 时效期间（ ）计算。 A.不予 B.重新 C.继续 D.中断 正确答案：B, 第 21 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年8月8日，某建筑公司与某水泥厂签订了水泥采购合同，但合同中并未确定交货地 点，所以运费未予明确。 水泥厂备齐水泥后应该（ ）。 A.将水泥送到施工现场 B.将水泥送到建筑公司的办公所在地 C.将水泥送到建筑公司的仓库 D.通知建筑公司自提 正确答案：D, 第 22 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年8月8日，某建筑公司与某水泥厂签订了水泥采购合同，但合同中并未确定交货地 点，所以运费未予明确。 由于建筑公司逾期提货恰遇政府指导价格上涨，应按（ ）执行。 A.原价格 B.新价格 C.原价格和新价格的平均价格 D.当地市场价格 正确答案：B, 第 23 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年8月8日，某建筑公司与某水泥厂签订了水泥采购合同，但合同中并未确定交货地 点，所以运费未予明确。 建筑公司的项目经理在与水泥厂订水泥后又不想购买这批水泥导致了违约，违约责任应 该由（ ）承担。 A.建设单位 B.施工企业 C.项目经理 D.采购人员 正确答案：B, 第 24 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年8月8日，某建筑公司与某水泥厂签订了水泥采购合同，但合同中并未确定交货地 点，所以运费未予明确。 违约金过高而超过了水泥厂的损失，建筑公同应该（ ）。 A.可拒绝赔偿 B.不得提出异议 C.可中止履行义务 D.可要求仲裁机构予以适当减少 正确答案：D, 第 25 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年8月8日，某建筑公司与某水泥厂签订了水泥采购合同，但合同中并未确定交货地 点，所以运费未予明确。 下列关于建筑公司和水泥厂约定违约金的说法,正确的是（ ）。 A.合同中必须约定违约金 B.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按违约金进行 C.当事人就延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务 D.合同中为约定违约金,水泥厂一方有权要求建筑公司依法支付违约金 正确答案：D, 第 26 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列建设项目中，可以不招标的是（ ）。 A.个人捐的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 B.使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同 D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同 正确答案：B, 第 27 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 划拨土地使用权只能由（ ）人民政府依法批准。 A. 县级以上 B.中央 C.省级以上 D.镇级以上 正确答案：A, 第 28 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（ ）。 A.正在建造的船舶、航空器 B.交通运输工具 C.生产设备、原材料 D.正在建造的建筑物 正确答案：D, 第 29 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 建设单位与施工单位的合同中约定：双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲 裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。下列关于纠纷解决 方式选择的说法，正确的是（ ）。 A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B.应由甲仲裁委员会进行仲裁 C.只能向有管辖权的人民法院起诉 D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 正确答案：C, 第 30 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥 买卖合同成立的时间为（ ）。 A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 B.水泥厂的答复文件达到施工单位时 C.施工单位发出订购水泥的要约时 D.水泥厂发生答复文件时 正确答案：B, 第 31 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（ ） 编制。 A.建设单位统一组织 B.监理单位统一组织 C.总承包单位统一组织 D.总承包单位和分包单位各自 正确答案：C, 第 32 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据《建筑法》,有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（ ）。 A.省级建设行政部门 B.国务院 C.住房和城乡建设部 D.国家安全生产监督管理行政主管部门 正确答案：B, 第 33 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板,施工完毕，施工单位以自己的名义将该批 模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同 为（ ）合同。 A.可变更可撤销 B.效力待定 C.无效 D.有效 正确答案：D, 第 34 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协 助向（ ）履行债务。 A.败诉方 B.金融机构 C.执法法院 D.胜诉方 正确答案：D, 第 35 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同 为（ ）合同。 A.无效 B.可变更可撤销 C.有效 D.效力待定 正确答案：A, 第 36 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商 违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（ ）。 A.建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金 B.建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同吋使用 C.建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金 D.开发商有权选择定金或违约金支付 正确答案：B, 第 37 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（ ）。 A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规 B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规 C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章 D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章 正确答案：D, 第 38 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（ ）。 A.总分包之间的合同纠纷 B.继承纠纷 C.劳动合同纠纷 D.对罚款不服发生的纠纷 正确答案：A, 第 39 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（ ）。 A.安全生产许可证条例 B.建筑企业资质管理规定 C.安全生产法 D.工程建设项目施工招标办法 正确答案：A, 第 40 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 中标人不履行与招标人订立合同义务的，（ ）。 A.履约保证金不予退还，不再赔偿招标人超过部分的其他损失 B.履约保证金不予退还，另赔偿实际损失 C.履约保证金不予退还，另赔偿超过部分的实际损失 D.按实际损失赔偿 正确答案：C, 第 41 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在施工过程中，对施工单位文物保护措施、方案的落实情况进行监督检查的部门是（ ）。 A.当地政府 B.文物单位 C.建设单位 D.监理单位 正确答案：D, 第 42 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列关于设计单位的安全责任说法不合适的 是（ ）。 A.设计单位应喪按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致 安全生产事故的发生 B.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设 计文件中注明，对防范安全生产事故提出指导意见 C.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，施工单位应当在设计中 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D.设计单位(不包括注册建筑师等注册执业人员）应当对其设计负责 正确答案：C, 第 43 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于安全生产许可证的有效期，下列表述正确的是（ ）。 A.安全生产许可证的有效期为5年 B.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续 C.安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，其有效期自动延期3年 D.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，无须注销 正确答案：B, 第 44 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据《建设工程质量管理条例》规定，对建设工程的地基基础、（ ），由工程质量监督机构进行检查。 A.墙体构造 B.管道铺设 C.吊顶装饰 D.主体结构 正确答案：D, 第 45 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须 在该工程开工( ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。 A. 10 B. 7 C 3 D. 15 正确答案：D, 第 46 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由省、自治 区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。 A. 1年 B. 2年 C.半年 D. 3年 正确答案：A, 第 47 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在城市范围内向周围环境排放工业与建筑施工噪声的，应当符合国家规定的工业企业 场界标准和（ ）。 A.噪声污染的工业设备行业标准 B.城市市区噪声排放地方标准 C.建筑施工场界环境噪声排放标准 D.产品噪声排放国家标准 正确答案：C, 第 48 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于城市房屋拆迁，下列做法正确的是（ ）。 A.拆迁人不能擅自扩大，但可以擅自缩小拆迁范围 B.被委托的拆迁单位将拆迁业务转让给信誉良好的中介机构 C.拆迁人委托房屋拆迁管理部门进行拆迁 D.拆迁范围内的单位和个人不能进行房屋租赁活动 正确答案：D, 第 49 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据我国有关劳动保护的规定，下列不属于安全与劳动卫生规程的是（ ）。 A.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准 B.用人单位必须对所有劳动者定期进行身体检查 C.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格 D.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程 正确答案：B, 第 50 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 不属于建筑意外伤害保险的免除责任的是（ ）。 A.被保险人驾驶无有效行驶证的机动车出现事故的 B.被保险人从事与建筑施工不相关的工作而发生意外的 C.被保险人在建筑施工现场之外发生意外的 D.被保险人在建筑施工区域外采购材料发生意外的 正确答案：D, 第 51 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正 确的是（ ）。 A.分包单位只对总承包单位负责 B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 正确答案：B, 第 52 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日起， ( )日内，向税务机关申报办理变更税务登记。 A. 30 B. 45 C. 15 D. 60 正确答案：A, 第 53 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列有关合同的说法，错误的是（ ）。 A.标的物的数量决定着标的物的经济效益和社会效益 B.合同履行期限是一项重要条款，当事人必须写明具体的履行起止日期，避免产生纠纷 C.合同的履行地点必须在合同上明确列出 D.合同的种类不同，合同的标的也各不相同 正确答案：A, 第 54 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 张某有一台电脑欲转让，其同学李某周末回家得知邻居家正好想要一台二手电脑,遂替 张某与邻居谈妥有关事宜，李某与其邻居之间的协议属于（ ）。 A.无效合同 B.可变更合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 正确答案：D, 第 55 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 债权人撤销权行使的时效期间为（ ）。 A.知道或应当知道撤销事由之日起1年 B.知道或应当知道撤销事由之日起2年 C.债务行为发生之日起2年 D.财产权利移转之日起5年 正确答案：A, 第 56 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当（ ）。 A.向债权人承担违约责任 B.向第三人承担违约责任 C.向债权人和第三人承担连带责任 D.协商确定向谁承担责任 正确答案：A, 第 57 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（ ）。 A.国务院负责安全生产监督管理的部门 B.国务院铁路、交通、水利等有关部门 C.国务院 D.国务院建设行政主管部门 正确答案：A, 第 58 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成 立的时间为（ ）之日。 A.合同备案 B.中标通知发出 C.评标委员提交评标报告 D.发包人确定中标人 正确答案：B, 第 59 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某项目勘察费用为20万元，合同中约定定金为10%，也约定了违约金为3万元，发包方 尚未支付定金，后承包方不能按约定履行合同。此时，承包方应支付给发包方（ ）万元。 A. 2 B. 3 C. 8 D. 9 正确答案：B, 第 60 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某施工合同订立的时间为2009年5月1日，合同备案时间为2009年5月5日，工程竣工时间为2009年7月1日,确认支付工程竣工结算款时间为2010年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（ ）。 A. 2009 年 5 月 1 日 B. 2009 年 5 月 5日 C. 2010 年 7 月 1 日 D. 2010 年 8 月5日 正确答案：D, 第 61 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失，则乙能否 要求甲支付运费？（ ）。 A.能 B.不能 C.可要求甲支付一半运费 D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费 正确答案：B, 第 62 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据《建设供程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理単位对施工质量实施监理依据的是（ ）。 A.施工合同中约定采用推荐性标准 B.工程施工图纸 C.法律法规 D.监理合同 正确答案：D, 第 63 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说 法，正确的是（ ）。 A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保 B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保 C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保 D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保 正确答案：D, 第 64 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理程序是（ ）。 A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录 B.法庭调查、法庭辩论、法庭笔录、宣判 C.法庭辩论、法庭调杳、合议庭评议、宣判 D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判 正确答案：B, 第 65 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据最高人民法院的有关规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，（ ）。 A.人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案被告 B.人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人 C.实际施工人可以追加转包人或违法分包人为本案被告 D.实际是公认可以追加转包人或违法分包人为本案当事人 正确答案：B, 第 66 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2008年4 月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法 实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（ ）。 A. 2010 年 1 月 1 B. 2011 年 1 月 1 C, 2009 年 4 月1 D. 2010 年 4月1 正确答案：A, 第 67 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 当事人对行政调解不服的应当依法（ ）。 A.申请行政复议 B.提起行政诉讼 C.申请仲裁或提起民事诉讼 D.提请监察部门介入 正确答案：C, 第 68 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在建筑市场上，良好行为记录信息公布期限一般为（ ）。 A. 6个月至3年 B. 3年 C. 7天 D.不得少于3个月 正确答案：B, 第 69 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2011年4月，李明和一家律师事务所签约，该律师事务所是否需要为李明购买工伤保 险？（ ）。 A.需要 B.不需要 C.李明是否要求 D.由地方政府规定 正确答案：A, 第 70 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列有关评审委员会的说法，不正确的是（ ）。 A.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密 B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 D.若所有投标不合要求，评标委员会可以否决所有投标 正确答案：B, 二、多项选择题（每题2分） 第 71 题 ( 2011年3月8日，王某委托李某去购买一台压路机。王某在等待中由于心脏病突发死亡。 由于王某去世时身边没有人，三天后在外工作的儿子发现父亲已经去世。此时，李某已经购买了 王某委托购买的压路机。 下列说法正确的是（ ）。 A.代理有效，压路机的钱从王某遗嘱里面扣除 B.代理无效，压路机的钱李某出 C.代理无效,压路机可以原价退回厂家 D.代理有效，压路机的钱可由王某儿子出 E.代理无效，压路机的钱可以由王某儿子出一部分 正确答案：A,D, 第 72 题 2011年3月8日，王某委托李某去购买一台压路机。王某在等待中由于心脏病突发死亡。 由于王某去世时身边没有人，三天后在外工作的儿子发现父亲已经去世。此时，李某已经购买了 王某委托购买的压路机。 代理的种类有（ ）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.自愿代理 E.责任代理 正确答案：A,B,C, 第 73 题 2011年3月8日，王某委托李某去购买一台压路机。王某在等待中由于心脏病突发死亡。 由于王某去世时身边没有人，三天后在外工作的儿子发现父亲已经去世。此时，李某已经购买了 王某委托购买的压路机。 在下列（ ）情况下，委托代理终止。 A.代理人死亡 B.代理人丧失民事行为能力 C.作为代理人或者代理人的法人组织终止 D.被代理人取消委托或代理人辞去委托 E.被代理人突然死亡，而代理人不知道情况 正确答案：A,B,C,D, 第 74 题 2011年3月8日，王某委托李某去购买一台压路机。王某在等待中由于心脏病突发死亡。 由于王某去世时身边没有人，三天后在外工作的儿子发现父亲已经去世。此时，李某已经购买了 王某委托购买的压路机。 无权代理产生的法律后果有（ ）。 A.被代理人的追人权 B.被代理人的拒绝权 C.代理人的催告权 D.相对人的催告权 E.善意相对人的撤销权 正确答案：A,B,D,E, 第 75 题 2011年3月8日，王某委托李某去购买一台压路机。王某在等待中由于心脏病突发死亡。 由于王某去世时身边没有人，三天后在外工作的儿子发现父亲已经去世。此时，李某已经购买了 王某委托购买的压路机。 民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式 的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（ ）。 A. 代理人的简历 B.代理人的资质 C.代理人的姓名或者名称 D.代理事项、权限和期间 E.委托人签名或者盖章 正确答案：C,D,E, 第 76 题 2009年4 月 7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月18日，某前往法院起诉,突遭台风袭击，中途返回。 下列说法错误的有（ ）。 A.本案诉讼时效期间于2010年5月10日届满 B.本案诉讼时效期间于2011年5月10日届满 C.王某6月13日的行为引起诉讼时效中断 D.王某6月13日的行为引起诉讼时效中止 E.王某6月13日的行为引起诉讼时效延长 正确答案：C,D,E, 第 77 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 2009年4 月 7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月18日，某前往法院起诉,突遭台风袭击，中途返回。 起诉必须符合的条件有（ ）。 A.有协议书 B.原告与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织 C.有明确的被告 D.有具体的诉讼请求 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 正确答案：B,C,D,E, 第 78 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 2009年4 月 7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月18日，某前往法院起诉,突遭台风袭击，中途返回。 下列关于诉讼的第一审普通程序的表述中，正确的是（ ）。 A.起诉应当在诉讼时效内进行 B.被告不提交答辩状的，不影响人民法院审理 C.被告对管辖权有异议的，可以在任何时间提出 D.被告对管辖权有异议的，可以在提交答辩状期间提出 E.法院受理案件后应当组成合议庭 正确答案：A,B,D,E, 第 79 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 2009年4 月 7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月18日，某前往法院起诉,突遭台风袭击，中途返回。 法院对他们进行调解，调解的方式一般有（ ）。 A.行政调解 B.人民调解 C.法院调解 D.仲裁调解 E.律师调解 正确答案：A,B,C,D, 第 80 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 2009年4 月 7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月18日，某前往法院起诉,突遭台风袭击，中途返回。 他们之间达成了和解，和解应遵循的原则有（ ）。 A.自愿原则 B.平等原则 C.合法原则 D.独立原则 E.互谅原则 正确答案：A,B,C,E, 第 81 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中,施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签 订结论有异议，申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ )。 A.建设单位也不同意鉴定结论 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C.鉴定程序严重违法 D.鉴定结论明显依据不足 E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 正确答案：B,C,D,E, 第 82 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（ ）。 A.同时招标 B.同时竣工 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投产使用 正确答案：C,D,E, 第 83 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 某机械设备租赁公司拟在施工线程安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条 例》，该公司应（ ）。 A.编制安装方案 B.出具自检合格证明 C.具有起重设备安装工程专业承包资质 D.自行验收 E.派出本单位专业技术人员现场监督 正确答案：A,B,C,E, 第 84 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列有关物权的说法，正确的有（ ）。 A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 C.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 D.两个抵押权可以同时存在于同一不动产上 E.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 正确答案：A,C,D, 第 85 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（ )。 A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 B.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏 C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 D.施工单位违约造成供货商重大损失 E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 正确答案：A,B,C, 第 86 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列选项中属于申请人不予注册的情形有（ ）。 A.不具有完全民事行为能力的 B.申请在两个以上单位注册的 C.注册有效期满且未延续注册的 D.未达到注册建造师继续教育要求的 E.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的 正确答案：A,B,D,E, 第 87 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人，在合同没有特别约定的情况下，随之转移 的其他权利有（ ）。 A.任意撤销权 B.担保权 C.抗辩权 D.抵消权 E.人身损害赔偿请求权 正确答案：B,C,D, 第 88 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 根据《民事诉讼法》及相关规定,下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的 有（ ）。 A.律师代理意见 B.施工单位偷录的谈判录音 C.工程设计图纸 D.工程质量鉴定报告 E.报告法定代表人的陈述 正确答案：B,C,D,E, 第 89 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 开标时，检查投标文件的密封情况是由（ ）进行检查。 A.招标人 B.监督站 C.投标人 D.公证机构 E.评标委员会 正确答案：C,D, 第 90 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的 ( )等资质条件，划分为不同的资质等级。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.技术装备 D.已完成的建筑工程业绩 E.已完成和正在进行的建筑工程业绩 正确答案：A,B,C,D, 第 91 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（ ）。 A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任 正确答案：C,D, 第 92 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 依据《招标投标法》的有关规定，下列选项中，有关资格审查的表述正确的有（ ）。 A.资格审查分为资格预审和资格后审 B.资格审查分为资格前审和资格后审 C.招标人应当在资格前审文件中载明资格预审的条件、标准和方法 D.资格后审，是指在投标后对投标人进行的资格审查 E.资格审查时，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 正确答案：A,E, 第 93 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 根据《立法法》，（ ）之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。 A.地方性法规与地方政府规章 B.部门规章 C.部门规章与地方性法规 D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定 E.地方政府规章与部门规章 正确答案：B,C,E, 第 94 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ）。 A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期 B.承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人 送交竣工验收报告之日为竣工之日 C.工程按发包人要求修改后，经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为 竣工日期 D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期 E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工验收日期、 正确答案：A,B,D,E, 第 95 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法 中，正确的是（ )。 A.遵守安全操作规程 B.支付安全培训费用 C.提高安全生产技能 D.购买劳保用品 E.报告事故隐患 正确答案：A,C,E, 第 96 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配 件必须（ ）。 A.由专人管理 B.堆放